Le ravalement de façade de votre copropriété a été voté en assemblée générale, les copropriétaires ont accepté le budget, parfois même commencé à régler les appels de fonds… mais plusieurs mois plus tard, le chantier n’a toujours pas commencé.
Cette situation peut devenir particulièrement problématique lorsqu'il ne s'agit pas seulement d'améliorer l'esthétique de l'immeuble. Fissures, infiltrations, décollements d'enduit, béton dégradé ou éléments de façade fragilisés peuvent continuer à évoluer pendant que le chantier reste en attente.
Alors, que faire lorsque des travaux votés en copropriété ne sont pas réalisés ? Avant d'envisager un conflit avec le syndic, il faut déterminer précisément ce qui a été voté, où en est le financement et quelle étape bloque réellement le projet.
Une décision régulièrement adoptée par l'assemblée générale n'est pas une simple recommandation. Le syndic est chargé de mettre en œuvre les décisions prises par l'assemblée générale dans le cadre de ses missions.
Pour un projet de façade, cela peut notamment concerner un ravalement d'immeuble, des réparations de béton, la rénovation des balcons, une remise en peinture ou encore certains travaux de rénovation énergétique.
La situation doit toutefois être analysée en fonction du contenu exact de la résolution votée. Une décision approuvant précisément une entreprise, un devis et un financement n'est pas identique à un simple accord de principe demandant de poursuivre l'étude du projet.
C'est donc le procès-verbal de l'assemblée générale qui constitue le premier document à examiner.
Tout savoir sur le ravalement de façade dans une copropriété
Avant de demander des comptes au syndic, reprenez le procès-verbal de l'assemblée générale concernée.
Vérifiez notamment :
Cette vérification est essentielle. Elle permet de distinguer un ravalement réellement voté et prêt à être engagé d'un projet pour lequel certaines décisions doivent encore être prises.
Besoin d'un devis pour le ravalement de votre immeuble ?
Plusieurs situations peuvent expliquer le retard d'un chantier. Il est préférable de connaître la cause exacte avant de décider de la marche à suivre.
Entre la préparation du projet, la convocation de l'assemblée générale, le vote et le démarrage effectif du chantier, plusieurs mois peuvent s'écouler.
Le devis initial peut alors devoir être actualisé. Si le périmètre ou le montant du marché évolue sensiblement, de nouvelles décisions peuvent être nécessaires selon la situation.
Le planning d'une entreprise de ravalement peut évoluer entre la remise du devis et la décision définitive de la copropriété. Il peut également arriver que le prestataire initialement envisagé ne soit finalement plus en mesure d'exécuter le chantier.
Le syndic doit alors rechercher une solution adaptée plutôt que laisser le projet sans suivi.
Certains travaux de façade peuvent nécessiter des formalités administratives préalables. Les contraintes peuvent être plus importantes à Paris ou dans certains secteurs protégés.
Échafaudage sur l'espace public, modification de l'aspect extérieur, teintes ou caractéristiques architecturales peuvent également avoir une incidence sur la préparation du chantier.
Le vote des travaux et leur financement sont deux sujets liés. Il faut vérifier si les appels de fonds prévus par l'assemblée générale ont effectivement été réalisés et si la copropriété dispose des sommes nécessaires au lancement du chantier.
Il arrive également que le retard soit lié au suivi administratif du dossier : changement de gestionnaire, manque de relance, absence de coordination avec l'entreprise ou dossier resté en attente.
Dans ce cas, des demandes écrites précises permettent souvent de clarifier rapidement la situation.
La situation est particulièrement préoccupante lorsque les copropriétaires ont déjà réglé les appels de fonds correspondant aux travaux alors que le chantier n'a toujours pas débuté.
Le conseil syndical peut alors demander au syndic des informations précises concernant l'avancement du dossier et les sommes concernées.
Il est notamment pertinent de demander :
L'objectif est de passer d'une réponse générale du type « le dossier est en cours » à un état d'avancement concret et vérifiable du ravalement.
Lorsqu'un projet de ravalement prend du retard, le conseil syndical peut jouer un rôle essentiel dans le suivi du dossier.
Il peut demander au syndic les documents relatifs au chantier, vérifier l'avancement des démarches et obtenir des explications sur les éventuels blocages.
Pour un projet important, il peut également être utile d'organiser une réunion consacrée exclusivement au chantier afin de faire le point sur le devis, le financement, le calendrier et les démarches restant à accomplir.
Lorsque les relances restent sans réponse et qu'une décision votée n'est toujours pas exécutée, une demande formelle écrite peut devenir nécessaire.
La mise en demeure permet notamment de rappeler la décision prise en assemblée générale et de demander au syndic de préciser les mesures mises en œuvre pour son exécution.
Le courrier doit rester factuel : date de l'assemblée générale, numéro de la résolution, travaux concernés, sommes éventuellement appelées et demandes précises concernant le calendrier du chantier.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
Oui. Lorsque le projet est bloqué, une nouvelle assemblée générale peut permettre de clarifier ou de compléter les décisions précédemment prises.
Cela peut notamment être nécessaire lorsqu'il faut :
Le conseil syndical a tout intérêt à préparer cette étape en amont afin d'éviter qu'une nouvelle assemblée aboutisse encore à une décision incomplète.
Reporter un chantier n'a pas uniquement des conséquences administratives ou financières. Lorsque la façade présente déjà des désordres, ceux-ci peuvent continuer à évoluer.
Un ravalement peut avoir été décidé en raison de :
Plus l'intervention est retardée, plus certaines réparations peuvent devenir importantes. Il est donc utile de documenter l'évolution des désordres avec des photographies datées et, lorsque la situation le nécessite, de solliciter un avis technique.
Oui. Un projet voté sur la base d'un devis ancien peut devoir être réévalué lorsque le démarrage intervient beaucoup plus tard.
Le coût peut évoluer en raison de l'actualisation des prix, mais également parce que l'état du bâtiment s'est dégradé entre-temps.
Une façade nécessitant initialement un nettoyage, quelques réparations et une remise en peinture peut demander des interventions plus importantes si des fissures, infiltrations ou dégradations du béton ont progressé.
Pour comprendre les différents postes qui composent le budget d'un chantier, consultez notre guide sur le prix d'un ravalement de façade d'immeuble en Île-de-France.
Lorsqu'un chantier reste bloqué à cause de l'entreprise initialement retenue, la copropriété peut devoir consulter d'autres professionnels et obtenir de nouveaux devis.
Il est alors important que les entreprises consultées travaillent sur un périmètre comparable : mêmes façades, mêmes réparations, même niveau de préparation et mêmes finitions.
Comparer uniquement le prix total de deux propositions peut être trompeur si les prestations prévues ne sont pas identiques.
MEPS Façade accompagne les syndics et conseils syndicaux dans l'étude de leurs projets. Vous pouvez consulter notre page consacrée au devis de ravalement pour copropriété en Île-de-France.
La responsabilité éventuelle du syndic dépend de la situation précise : contenu de la résolution, diligences effectuées, cause du retard et préjudice subi par la copropriété.
Lorsque l'inexécution d'une décision de l'assemblée lui est imputable et cause un préjudice, sa responsabilité peut être recherchée. Il faut cependant pouvoir établir les faits et le lien entre la faute invoquée et le préjudice subi.
C'est pourquoi il est important de conserver les documents permettant de retracer le dossier :
Lorsque les démarches amiables et les décisions de la copropriété ne permettent pas de résoudre la situation, une action judiciaire peut être envisagée selon les circonstances.
Le tribunal judiciaire peut notamment être saisi dans certains litiges concernant l'exécution des décisions de copropriété. En présence d'une situation urgente, par exemple lorsque des désordres présentent un risque ou provoquent des dommages importants, des procédures spécifiques peuvent également être envisagées.
Cette partie relève du droit de la copropriété : en cas de conflit important, il est préférable de faire examiner le dossier par un professionnel du droit afin de déterminer la procédure appropriée.
Dans de nombreux cas, oui. Un devis ancien peut ne plus correspondre aux prix, à la disponibilité de l'entreprise ou même à l'état actuel de la façade.
Une nouvelle visite technique permet alors de vérifier les travaux réellement nécessaires.
Pour un immeuble présentant des dégradations importantes, l'entreprise pourra notamment examiner l'état des enduits, peintures, fissures, bétons, balcons et autres éléments extérieurs concernés.
Pour éviter de perdre encore plusieurs mois, il est utile de procéder méthodiquement :
Si le devis initial est devenu caduc, si l'entreprise n'est plus disponible ou si la copropriété souhaite comparer une nouvelle proposition, MEPS Façade peut étudier le bâtiment et établir une estimation adaptée à l'état actuel des façades.
Nous intervenons auprès des syndics, conseils syndicaux et copropriétés à Paris et en Île-de-France.
Découvrez notre prestation de ravalement de façade pour immeubles et copropriétés en Île-de-France.
Pour un immeuble situé dans la capitale, consultez également notre page consacrée au ravalement d'immeuble à Paris.
Le syndic est chargé de mettre en œuvre les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. Il faut néanmoins vérifier le contenu précis de la résolution afin de savoir ce qui a effectivement été décidé et les éventuelles démarches restant à accomplir.
Commencez par demander un état d'avancement écrit : devis signé, entreprise retenue, fonds disponibles, démarches administratives et calendrier prévisionnel. En l'absence de réponse satisfaisante, le conseil syndical et les copropriétaires disposent de différents moyens pour formaliser leur demande et remettre le sujet devant l'assemblée.
Oui, notamment lorsque le devis initial n'est plus valable ou lorsque l'entreprise précédemment envisagée n'est plus en mesure d'intervenir. Les modalités de validation du nouveau marché dépendent toutefois des décisions déjà prises par l'assemblée générale.
Il faut vérifier la comptabilité de la copropriété et l'affectation des sommes concernées. Le conseil syndical peut demander les documents nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle. La décision concernant des fonds affectés à un projet finalement abandonné doit être traitée dans le cadre des règles de la copropriété.
Pas nécessairement pour demander des explications ou faire avancer les démarches déjà autorisées. En revanche, si une nouvelle décision doit être prise — par exemple l'approbation d'un nouveau marché ou d'un budget différent — une décision de l'assemblée générale peut être nécessaire.
MEPS Façade peut étudier un projet de ravalement et établir un devis correspondant à l'état actuel du bâtiment. Le syndic et la copropriété devront ensuite déterminer, selon les décisions déjà votées, les modalités nécessaires pour retenir une nouvelle proposition.
Si le chantier n'a jamais démarré et que le devis initial doit être actualisé ou remplacé, MEPS Façade peut réaliser une nouvelle étude du projet.
Nous intervenons pour les ravalements d'immeubles et de copropriétés à Paris et dans toute l'Île-de-France.